工程承包合同(集锦15篇)
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合同的格式吗？以下是小编帮大家整理的工程承包合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
工程承包合同1发包方（甲方）：_______法定代表人：_______身份证号码：_______
承包方（乙方）：_______法定代表人：_______身份证号码：_______
风险提示：发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就_____________________________项目_______型建设工程协商一致，订立协议并共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：________________________ ……此处隐藏25925个字……>2、乙方自行负责施工吊篮及锚具等及相关配套和辅助工具。
3、双方在本合同履行中发生争议，首先协商解决，当协商不成时，可向原告方人民法院起诉，由人民法院裁决。
4、未尽事宜双方本着友好的原则协商解决。
5、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，经双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承包合同15夏新佳、邹兴长、罗朝晖、姚毅合伙承包刘永辉所接工程木工班，今协商达成如下一致意见：
一、万豪城广场木工班押金贰拾万元，夏新佳出7.5万元，邹兴长出7.5万元，罗朝晖出4万元，姚毅出1万元。
二、姚毅负责财务现金、进帐及支付，夏新佳、邹兴长负责记帐、申领现金。
三、木工班组全部由夏新佳、邹兴长组织人员和管理，管理工资从正式开工至主体封顶发1人每月4000元工资，封顶后至附属工程完工发1人每月1500元工资。
四、木工用机械设备由夏新佳、邹兴长个人出资采购，消耗材料公家报销。
五、所有开支及报销凭证需4人签字，除上述1人管理工资、消耗材料、劳务工资、工伤外，其它开支公家不予报销。
六、除去所有人员工资及开销，利润按四份平分，每人壹份。
七、今后刘永辉所接工程再承包木工班，继续按该协议执行，押金出资再另行协商。
协议签订人：
20xx年十月九日
