家庭装修施工合同(精选15篇)
在不断进步的社会中，合同的类型越来越多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编为大家整理的家庭装修施工合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
家庭装修施工合同1发包方(甲方)：______________________
承包方(乙方)：_____________________
合同编号：_______________
使用说明
1．本市行政区域内的家庭居室装饰装修工程适用此合同文本。此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。
2．工程承包方(乙方)，应当具备工商行政管理部门核发的营业执照，和建设行政主管部门核发的建筑业企业资质证书。
3．甲、乙双方当事人直接签订此合同的，应当一式两份，合同双方各执一份；凡在本市各市场内签订此合同的，应当一式三份(甲、乙双方及市场主办单位各执一份)。
4．开工：双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后，材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开工。
5．竣工：合同约定的工程内容(含室内空气质量检测)全部完成，经承包方、监理单位、发包方验收合格视为竣工。
6．验收合格：承包方、监理单位、发包方在(工程竣工验收单)上签字盖章或虽未办理验收手续但发包方已入住使用的，均视为验收合 ……此处隐藏38094个字……
由当事人双方协商解决
由有关部门调解
协商或调解不成的，按下列第______种方式解决。
（1）提交_________________仲裁委员会仲裁。
（2）依法向人民法院提起诉讼。
第十一条几项具体规定
因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到小区内指定地点。
（如小区内无指定地点，垃圾须运至小区外，则属于二次清运，二次清运费由发包人承担）施工期间，发包人将外屋钥匙交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供外屋新锁，由承包人当场负责安装交付使用。
施工期间，承包人每天的工作时间为：上午______点______分至______点______分下午______点______分至______点______分
第十二条其他约定事项：__________________________________________________________。
第十三条附则
本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
本工程施工图及预算书作为本合同附件，发包方认可签字生效，具同等法律效力。
本合同签订后工程不得转包。
本合同一式______份，双方各执______份。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
