建筑工程意向书9篇
在日常生活和工作中，洽谈事务越来越多人会去使用意向书，意向书是洽谈过程中一方或双方表达合作意向的一种文体。什么样的意向书才是有效的呢？下面是小编为大家整理的建筑工程意向书，欢迎阅读与收藏。
建筑工程意向书1甲方：
乙方：
经双方协商，甲方现有北京电影制片厂厂区部分拆除项目，拆除总面积约二十六万平米，工期暂定二个月，乙方愿协同甲方共同办理并完成此项目，达成初步意向如下：
一、甲方责任:
1.甲方负责与中影集团北京电影制片厂洽谈并签订合同。
2.甲方负责与中影集团北京电影制片厂办理拆除的合法批件。
3.甲方负责安排乙方进场的住房与水电相关事宜。
4.甲方负责施工期间与北京电影制片厂的协调厂内工作。
二、甲方义务:
1.甲方合同签订前，甲方必须承诺乙方为甲方的第一承包人。
2.甲方合同签订后，甲方必须通知乙方前来洽谈正式合同。
3.甲方与乙方达成合同后，甲方必须马上安排乙方进驻现场办公。
4.甲方在收到乙方施工竣工后，甲方必须在短期内验收，验收合格后必须马上付清乙方余款。
三、乙方责任:
1.乙方负责合同签订前，人员与设备的前期调配。
2.乙方负责合同签订时，提供施工人员资格证书。
3.乙方负责合同签订后，与厂内拆除办进行交接 ……此处隐藏12957个字……分之三向甲方支付日违约金。如因乙方施工力量不足严重拖延工期，甲方有权责令乙方撤场，解除本协议并承担因延期造成的一切法律责任。
4. 如乙方工程质量出现较大问题造成甲方损失的，由乙方承担并且乙方应按合同总价的3%向甲方支付违约金并承担一切法律责任。如施工过程中发现乙方有重大质量、安全事故，甲方有权责令乙方撤场并解除本合同，由此引起的后果由乙方负责。
5. 乙方依本合同需承担的违约金、赔偿金，可由发包方直接从承包方任何未结付的工程款中直接扣减。
九. 双方约定，如因乙方欠付任何第三人债务，被起诉并导致甲方作为共同被告，或依法保全甲方对乙方的责权或因乙方的任何原因导致甲方接受人民法院或仲裁机构的协助执行或财产保全通知的，除乙方在甲方接收上述起诉材料或保全或协助执行材料后10日内全额自行偿还拖欠债务，并协调撤回起诉或撤销保全或协议执行义务，或在10日内按权利人起诉额度向甲方提供保证金，否则，将视同乙方资产及信誉恶化且将严重影响本合同的正常履行，甲方可直接解除与乙方的施工合同并追究乙方的违约责任。
十. 本意向书为工程结算的依据，具有法律效力，《建设工程施工合同》只用于办理工程施工的各项手续之用。本意向书与正式建设工程施工合同如有不同，以正式建设工程施工合同为准。
十一. 未经事宜双方友好协商，另行签订补充协议，如发生争议可协商解决，协商不成可直接向当地人民法院起诉。
十二. 本合同一式肆份，双方各持贰份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
法定代表人： 法定代表人：
开户行：
户名：
账号：
年 月 日 年 月 日
